2015年注册监理工程师(建设工程合同管理)模拟试卷138

如果您发现本试卷没有包含本套题的全部小题,请尝试在页面顶部本站内搜索框搜索相关题目,一般都能找到。
1

以下有关索赔的说法中,正确的有 ( )

  • A.在确定合理的补偿额时,工程师与承包人就索赔的处理协商
  • B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性,才能成立
  • C.通常情况下,工程师对索赔的决定是终局性的
  • D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内
  • E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意,可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
2

工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时,以下做法正确的有 ( )

  • A.划清施工进度拖延的责任
  • B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上
  • C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上
  • D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力
  • E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作,同时要求相应缩短合同工期
3

FIDIC分包合同中,承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括 ( )

  • A.工程师不认可分包商报表中的某些款项
  • B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款
  • C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议
  • D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表
  • E.承包商与业主发生合同争议
4

依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定,下列说法中正确的有 ( )

  • A.承包商应对分包合同进行协调管理
  • B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
  • C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权利
  • D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
  • E.无论何种原因造成的损失,分包商都只能向承包商提出索赔要求
5

FIDIC《施工合同条件》下,承包商认为如果采纳其建议( )时,将提出变更建议。

  • A.可加速完工
  • B.可降低业主实施、维护或运行工程费用
  • C.为业主带来其他利益
  • D.可避免缴纳税费
  • E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
6

FIDIC《施工合同条件》规定,可给予承包商适当延长工期的情况包括 ( )

  • A.施工中涉及公共部门原因引起的延误
  • B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误
  • C.竣工验收不能按计划进行
  • D.后续法规调整引起的延误
  • E.发生不可抗力事件的影响
7

依据FIDIC《施工合同条件》规定,承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致,原因可能是 ( )

  • A.工程量清单中的工程量不准确
  • B.承包商的报价漏项
  • C.合同内列有调价条款
  • D.采用不可调价合同
  • E.发生承包商应承担质量责任的扣款
8

在材料采购合同中,交货质量的验收方法有 ( )

  • A.经验鉴别法
  • B.因果分析法
  • C.物理试验
  • D.化学实验
  • E.直方图法
9

在材料采购合同的履行过程中,因供货方的原因逾期交付货物 ( )

  • A.供货方应赔偿因此造成的额外损失
  • B.如果采购方认为已不再需要,有权在接到发货协商通知后的15天内,通知供货方办理解除合同手续
  • C.如采购方仍需要,供货方可继续发货照数补齐,不承担逾期交货责任
  • D.供货方有义务发出发货协商通知
  • E.采购方接到发货协商通知后的15天内,逾期不予答复视为同意供货方继续发货
10

依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件 ( )

  • A.不免除迟延履行方的相应责任
  • B.双方的风险责任均不免除
  • C.如果是发包人办理的工程险,当承包人有权获得工期顺延的时间内,发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
  • D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续
  • E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分,由发包人和承包人平均分担
11

施工合同示范文本规定,可以顺延工期的条件有 ( )

  • A.设计变更
  • B.非承包人原因停电
  • C.分包人的施工干扰
  • D.发包人不能按合同约定日期支付预付款,致使工程不能正常进行
  • E.交通部门修理公路影响材料运输进度
12

根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,以下有关工程质量保修的表述,正确的有 ( )

  • A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容;质量保修期;质量保修责任;保修费用和其他约定等
  • B.保修期从竣工验收合格之日起计算
  • C.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起48小时内派人保修
  • D.设备安装和装修工程的最低保修期限为2年
  • E.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
13

依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应 ( )

  • A.负责修改施工进度计划
  • B.向承包人直接发出提前竣工的指令
  • C.与承包人协商并签订提前竣工协议
  • D.为承包人提供赶工的便利条件
  • E.减少对工程质量的检测试验
14

某施工项目,双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工。开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则( )

  • A.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担
  • B.承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担
  • C.承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提前竣工奖励
  • D.如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任
  • E.如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任
15

《建设工程施工合同(示范文本)》规定,属于承包人应当完成的工作有 ( )

  • A.办理施工所需的证件
  • B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备
  • C.按规定办理施工噪声有关手续
  • D.已竣工工程未交付发包人之前,负责已完成工程的成品保护
  • E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
16

《建设工程设计合同(示范文本)》规定,发包人向设计人委托任务的工作范围包括 ( )

  • A.设计范围
  • B.建筑物的合理使用年限设计要求
  • C.委托的设计阶段和内容
  • D.设计深度要求
  • E.设计人参与施工工作的要求
17

工程开工前,合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述,正确的有 ( )

  • A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
  • B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程,承包人也不应按单项工程编制进度计划
  • C.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
  • D.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见
  • E.进度计划经工程师予以认可的主要目的,是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据
18

委托人与监理人签订了委托监理合同后,具有的权利包括 ( )

  • A.对生产工艺设计要求的认定权
  • B.要求更换监理人员的权利
  • C.对工程施工组织设计的审批权
  • D.发布开工令的权利
  • E.监理工作执行情况的检查权
19

关于监理人的责任限度,下列说法正确的有 ( )

  • A.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任
  • B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
  • C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
  • D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失承担相应责任
  • E.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任
20

采取公开招标方式进行设计招标时,应对( )进行审查。

  • A.能力
  • B.资格
  • C.资金
  • D.经验
  • E.年龄
21

依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定,监理人执行监理业务过程中可以行使的权利包括 ( )

  • A.工程设计的建议权
  • B.工程规模的认定权
  • C.工程设计变更的决定权
  • D.承包人索赔要求的审核权
  • E.施工协调的主持权
22

对设计投标书进行评审时,设计方案评审的内容包括 ( )

  • A.总体布置的合理性
  • B.设备选型的适用性
  • C.造型是否美观大方
  • D.“三废”治理方案是否有效
  • E.投资是否超过限额
23

当事人在( )的情况下,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

  • A.没有仲裁协议
  • B.仲裁委员会无权仲裁
  • C.裁决所根据的证据不全面
  • D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
  • E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
24

招标准备阶段,招标人的主要工作包括 ( )

  • A.选择招标方式
  • B.向建设行政主管部门办理申请招标手续
  • C.发布招标公告
  • D.编制招标文件
  • E.资格预审
26

按照《合同法》规定,与合同转让中的“债权转让”比较,“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为 ( )

  • A.合同当事人的权利义务关系没有改变
  • B.第三人可以向债权人行使抗辩权
  • C.第三人可以与债权人重新协商合同条款
  • D.第三人履行债务前,债务人需首先征得债权人同意
  • E.第三人履行债务后,由债务人与债权人办理结算手续
27

建筑工程一切险中,保险人承担保险责任的范围包括 ( )

  • A.火灾引起的电气装备的毁坏
  • B.地震导致施工建筑物的毁坏
  • C.台风摧毁施工现场内的临时工程
  • D.水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
  • E.气温变化造成精密仪表毁坏
28

根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有 ( )

  • A.要约所处法律效力状态不同
  • B.撤回和撤销的目的不同
  • C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
  • D.受要约人对要约知晓的情况不同
  • E.对要约人的约束条件不同
29

依据《合同法》规定,( )的合同属于无效合同。

  • A.恶意串通,损害第三人利益
  • B.以胁迫手段,使对方在违背其真实意思情况下订立
  • C.订立合同时显失公平
  • D.以合法形式掩盖非法目的
  • E.损害公共利益订立
30

工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有 ( )

  • A.施工投标保证
  • B.施工合同履约保证
  • C.施工合同支付保证
  • D.工程预付款保证
  • E.施工合同工程垫支保证
31

工程施工索赔分类中,承包商的索赔可划分为明示的索赔和默示的索赔,这种分类是按( )进行的。

  • A.索赔的合同依据
  • B.索赔的目的
  • C.索赔事件的性质
  • D.索赔的起因
32

在FIDIC《施工合同条件》中,工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于 ( )

  • A.清理施工现场
  • B.工程维修
  • C.施工收尾
  • D.财务结算
33

工程师在处理索赔时为使索赔得到公平合理的解决,必须注意的原则不包括 ( )

  • A.工程师作为施工合同的管理核心,必须公平地行事
  • B.在工程施工中,工程师必须及时地行使权利
  • C.从发包人角度出发作出判断或采取行动
  • D.诚实信用
34

根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于 ( )

  • A.合同实施期的暂列金额
  • B.承包商部分工程的预付款
  • C.业主的履约保证金
  • D.作为承包商严格履行合同义务的措施
35

在FIDIC《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括 ( )

  • A.对承包合同的履行有经验
  • B.在合同的解释方面有经验
  • C.能流利地使用合同中规定的交流语言
  • D.具有施工项目管理方面的经验
36

按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定,如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应 ( )

  • A.受限额限制
  • B.不受限额限制
  • C.不超过中标的合同金额
  • D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额
37

在FIDIC《施工合同条件》中,合同工期是指 ( )

  • A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
  • B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
  • C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
  • D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
38

业主签署的对投标书的正式接受函是 ( )

  • A.合同协议书
  • B.投标函
  • C.中标函
  • D.合同专用条件
39

根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由 ( )

  • A.行业协会指定
  • B.仲裁委员会指定
  • C.业主与承包商协商选定
  • D.工程师和承包商协商选定
40

依据《施工合同(示范文本)》的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中不正确的是 ( )

  • A.材料运抵施工现场后,承包人与发包人共同清点
  • B.到货材料的规格与合同约定不符,承包人可以代为调剂串换
  • C.材料设备接收后移交承包人保管,发包人不需支付保管费用
  • D.到货材料数量多于合同的约定时,发包人应将多余部分运出工地
41

某施工合同约定设备由发包人负责采购,因设备制造原因导致试车达不到验收要求,则应由 ( )

  • A.承包人承担相关费用,工期不予顺延
  • B.承包人承担相关费用,工期相应顺延
  • C.发包人承担相关费用,工期不予顺延
  • D.发包人承担相关费用,工期相应顺延
42

《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益( )

  • A.不再扣留质量保修金,只承担保修费用
  • B.不再扣留质量保修金,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
  • C.扣留质量保修金,并承担保修费用
  • D.扣留质量保修金,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
43

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《施工合同(示范文本)》通用条款的规定 ( )

  • A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
  • B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
  • C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
  • D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告
44

某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是 ( )

  • A.按订购数量加多付数量计算货款
  • B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款
  • C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
  • D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
45

某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形,根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是 ( )

  • A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减
  • B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减
  • C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减
  • D.日拖期赔偿额不折减,最高赔偿限额折减
46

下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中,不正确的是 ( )

  • A.安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车
  • B.承包人应在试车前48小时内向工程师发出要求试车的书面通知
  • C.试车记录由发包人准备
  • D.试车合格,工程师在试车记录上签字
48

某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由 ( )

  • A.发包人赔偿,延误的工期顺延
  • B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延
  • C.自己承担,延误的工期顺延
  • D.自己承担,延误的工期不予顺延
49

按照《建设工程施工合同(示范文本)》,工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或提出修改意见,时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见,则视为 ( )

  • A.工程师已同意,免除承包人应承担的计划缺陷责任
  • B.工程师已同意,不免除承包人应承担的计划缺陷责任
  • C.工程师未同意,承包人应修改进度计划
  • D.工程师未同意,承包入应等待工程师的进一步指示
50

某施工合同履行时,承包人不能按时开工,则下列说法不正确的是 ( )

  • A.承包人应在规定时间内以书面形式工程师提出延期开工请求
  • B.若工程师同意延期要求,工期相应顺延
  • C.承包人未在规定时间内提出延期开工请求的,工期不予顺延
  • D.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复,视为不同意承包人的要求,工期不予顺延
51

设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。

  • A.发包人
  • B.设计人
  • C.发包人和设计人共同
  • D.设计审批部门
52

在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工,由于施工出现交叉干扰,致使甲、乙分别受到一定损失,总监理工程师向甲发出了暂停施工指令,则 ( )

  • A.甲、乙都应向发包人索赔
  • B.甲、乙分别承担对方的损失
  • C.甲、乙分别承担各自的损失
  • D.甲的损失由发包人承担,乙的损失自行承担
54

勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作是 ( )

  • A.现场地上障碍物的拆除工作
  • B.勘察现场设备机具的布置和架设
  • C.完成通水、通电及道路平整作业
  • D.提供水上作业用船
55

委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( ),协议未达成之前,原合同仍然有效。

  • A.必须经公证机关公证
  • B.必须采取书面形式
  • C.可采取口头形式
  • D.由仲裁机构裁定
56

下列正常监理酬金中,不属于直接成本的费用是 ( )

  • A.外部协作费
  • B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
  • C.经营业务费
  • D.监理辅助人员的奖金
57

根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是 ( )

  • A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求
  • B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要
  • C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
  • D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
58

试验机构的人员在委托人选定的实验室内接受监理工程师的指示完成相应的试验工作,监理人 ( )

  • A.只对检测试验数据的错误负责
  • B.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责
  • C.既对检测试验数据的错误负责,又对由此导致的判断失误负责
  • D.不对检测试验数据的错误负责,也不对由此导致的判断失误负责
59

监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。

  • A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间
  • B.委托人要求增加的监理工作范围
  • C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作
  • D.承包方原因,使监理工作受到阻碍,从而增加的工作内容
60

委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。

  • A.工程建设委托监理合同
  • B.建设工程委托监理合同标准条件
  • C.有关法律法规
  • D.建设工程委托监理合同专用条件
61

将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比,其特点是 ( )

  • A.增强投标的竞争性,且出现问题易于补救
  • B.增强投标的竞争性,但出现问题时补救工作开展较困难
  • C.减少投标的竞争性,但出现问题易于补救
  • D.减少投标的竞争性,且出现问题时补救工作开展较困难
62

下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是 ( )

  • A.设备招标
  • B.施工招标
  • C.材料招标
  • D.设计招标
63

工程项目招投标中,确定中标人的权利属于 ( )

  • A.招标人
  • B.评标委员会
  • C.招标代理机构
  • D.招标监督机构
64

公开招标在开标时,应当由 ( )

  • A.由招标人检验投标文件的密封情况,所有投标人均应参加
  • B.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况,投标人自愿参加
  • C.由投标人或其代表检验投标文件的密封情况,所有投标人均应参加
  • D.由招标人检验投标文件的密封情况,投标人自愿参加
65

某招标项目采用评标价法进行评标,有4家单位投标有效,其中( )的投标书为最优投标书。

  • A.投标报价950万元,评标价900万元
  • B.投标报价1000万元,评标价890万元
  • C.投标报价930万元,评标价920万元
  • D.投标报价900万元,评标价910万元
67

招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为6家的方式。当排名第6的投标人放弃投标时,应当 ( )

  • A.仅允许排名前5名的投标人参加投标
  • B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
  • C.由排名第7的递补,维持6家投标人
  • D.重新进行资格预审
68

某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目 ( )

  • A.必须公开招标
  • B.必须邀请招标
  • C.可直接委托发包
  • D.必须聘请招标代理机构委托发包
70

由第三人向债权人履行债务耐,在合同履行期限内 ( )

  • A.债权人可要求第三人履行债务
  • B.债权人可强迫第三人履行债务
  • C.债权人可直接追究第三人的违约责任
  • D.债权人可强迫债务人履行债务
71

依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是 ( )

  • A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
  • B.违约金和定金可以同时选用
  • C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
  • D.违约金和赔偿损失不能同时使用
72

按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按( )的顺序进行。

  • A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
  • B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
  • C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
  • D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合伺有关条款
73

按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则 ( )

  • A.无论上涨还是下降均按新价格执行
  • B.无论上涨还是下降均按原合同价执行
  • C.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
  • D.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
74

FIDIC《施工分包合同条件》的履行管理中,正确的是 ( )

  • A.工程师对分包工程无权发布指示
  • B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理
  • C.分包合同的当事人是业主和分包商
  • D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任
75

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是 ( )

  • A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
  • B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
  • C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
  • D.乙、丙公司之间的协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
76

关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款,下列说法正确的是 ( )

  • A.仲裁条款是独立存在的
  • B.合同若发生变更,则仲裁条款无效
  • C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
  • D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
77

合同当事人之间出现合同纠纷,可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议,下列说法错误的是 ( )

  • A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
  • B.仲裁机构可以不按照仲裁协议进行仲裁
  • C.仲裁协议约束合同当事人
  • D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
78

某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险,在建设过程中,由于飓风天气,一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重,则应由 ( )

  • A.业主自行承担全部损失
  • B.业主和保险公司协商分担损失
  • C.保险公司承担一半损失
  • D.保险公司承担全部损失
79

担保方式中的保证是指 ( )

  • A.债务人和债权人的约定
  • B.保证人和债务人的约定
  • C.保证人和债权人的约定
  • D.公证人和债权人的约定
80

按照《合同法》,( )属于委托合同。

  • A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
  • B.某事业单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
  • C.某矿产公司与设计院订立的工程设计合同
  • D.某商场与热能公司订立的供暖设备采购合同