2017年公路监理师考试合同管理模拟题练习卷(2)

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项；

 (1)由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；

 现场管理费＝合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间

      ＝8000÷18×12％×1.5＝80(万元)

 公司管理费＝合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间

      ＝8000÷18×7％×1.5≈46.67(万元)

 利润＝合同总价÷工期×利润率×延误时间

   ＝8000÷18×5％×1.5≈33.33(万元)

 合计＝80+46.67+33.33＝160(万元)

 (2)由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

 问题：①监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?

 ②承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理，正确的计算方法是什么?

根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同        （     ）

投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等                              （     ）

根据《合同法》规定，建设工程合同包括(  )。

按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失                                          （     ）

FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起(  )。

在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有(  )情形之一时，可以行使抗辩权。

某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，下面说法不正确的是(  )。

最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，其影响因素主要有(　　)。

有资格代理招标的机构应条件包括(  )。

建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括(  )。

《建设工程施工合同文本》的附件包括(  )等。

以下属于要约必须具备的要件是(  )。

二级及以上公路工程施工招标文件中的通用条件，应(  )。

《公路工程国内招标文件范本》规定，招标人在投标截止日前(  )天可以用“补遗书”的方式修改招标文件。

建设项目施工规模在(  )万元人民币以上估算价的必须进行招标。

下列各项中，关于仲裁协议的特点，说法不正确的是(  )。

借用其他企业的资质证书参加投标，属于(  )，是法律所禁止的。

标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的(  )。

分包人在施工现场的协调管理工作应由(  )负责。

可以作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准是(  )。

以下关于工程量清单中“工程数量”作用的描述不正确的是(  )。

某公路项目设计合同的价格为400万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同，则委托方有权要求设计单位返还(  )万元。

评标中的“评标价”是指(　　)。

工程被接受或批准的标志是(  )。

合同法律关系(  )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位 (  )。

监理单位的义务不包括(  )。  ①选择承担工程项目建设的实施单位；②与承包人签订施工合同；③公正地维护有关各方的合法权益；④不得泄漏与本工程有关的保密资料；⑤不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动

对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求(  )确认无效。

当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由(  )承担合同责任。