2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷(4)

某工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。

施工过程中发生如下事件。

事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3d，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7d。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元(合同约定，窝工综合补偿2000元/d)的请求。

事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。

事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板，施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。

事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。

【问题】

1．指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。

2．根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理由。

3．事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥?写出正确的做法。

4．事件4中甲施工单位的做法是否妥当?说明理由。

某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。

【问题】

1．本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。

2．甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?

3．工程存在严重质量问题的责任应如何划分?

4．根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：①钢筋由建设单位供应；②工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件。

事件1：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件2：因工期紧，施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位的认可。项目经理部对施工组织设计进行了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工段组织流水作业”。

事件3：分部工程验收时，监理工程师检查时发现某墙体抹灰约有1．0m2的空鼓区域，责令限期整改。

事件4：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收推迟到I1月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

【问题】

1．事件1中，对于建设单位供应的该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?

2．事件2中，施工组织设计修改后，应按什么程序报审?

3．事件2中，本工程劳动力计划安排是否合理?若不合理，写出合理安排。

4．写出事件3中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。

5．事件4中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。

某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m²，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。

【问题】

1．简述施工招标的公开招标程序。

2．在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?

3．从上述资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?

4．通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?

某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙，承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求。

(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工。

(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加嵌缝膏，使面板与邻近表面紧密接触。

(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙。

(4)石膏板的接缝缝隙应保证在8～10mm范围内。

该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程施工后，被评为优质工程。

【问题】

1．建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?

2．轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?

3．逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否，如不正确，请改正。

4．简述板材隔墙的施工工艺流程。

5．轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?

6．建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?

7．建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?

在钢结构防腐涂料涂装中，涂装施工常用的方法一般包括（　　）。

建筑工程质量验收应划分为（　　）。

关于室内防水层管根防水施工的叙述，正确的是（　　）。

在建筑工程造价中，直接工程费包括（　　）。

卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用（　　）。

天然花岗石板材按表面加工程度可分为（　　）。

根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于住宅装饰装修工程施工强制性条文的表述，正确的是（　　）。

采用砖、砌块和砂浆砌筑而成的结构称为砌体结构。下列选项中属于砌体结构优点的是（　　）。

项目采购管理应遵循的原则包括（　　）。

关于砌体基础施工要求的表述，正确的是（　　）。

关于地面工程施工环境要求的叙述，不正确的是（　　）。

在卷材防水层中，底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用（　　）。

关于混凝土基础施工技术要求的表述，有误的是（　　）。

流水施工中最常见的一种施工形式是（　　）。

胶合板按使用环境条件分类，（　）胶合板即耐水胶合板，供潮湿条件下使用。

下列事故中，（　　）由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（　　）h。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》中的规定，可调价格合同中，合同价格的调整因素不包括（　　）。

在基坑底进行轻型动力触探的主要方法是（　　）。

民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为两类。下列民用建筑工程中，属于1类民用建筑工程的是（　　）。

下列地基处理技术中，（　　）是由填土和填土中布置一定量的带状筋体(或称拉筋)以及直立的墙面板三部分组成一个整体的复合结构。

目前应用最广泛的不锈钢品种为（　　）。

在防水材料的基层处理中，天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于（　　）mm，并用密封材料嵌填封严。

对于平板玻璃的特性，下列叙述中错误的是（　　）。

依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（　　）d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

应用于饮用水、冷热水管，特别适用于薄壁小口径压力管道的塑料管为（　　）。

在钢材的各种化学成分中，（　　）能消减硫和氧引起的热脆性，使钢材的热加工性能改善，同时也可提高钢材强度。

当铺贴连续多跨屋面卷材时，应按（　　）的次序铺贴。

根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，其中（　　）属于五类土。

楼梯的空间尺度要求中，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于（　　）m。