2015公路工程监理工程师合同管理冲刺试卷

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项；

 1．由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润：

 现场管理费＝合同总价÷工期X现场管理费费率X延误时间

 ＝8000÷18×12%×1.5=80(万元)

  公司管理费＝合同总价÷工期X公司管理费费率X延误时间

 =8000÷18×7%×1.5≈46.67(万元)

 利润=合同总价÷工期×利润×延误时间

 =8000÷18×5%×1.5≈33.33(万元)

 合计＝80+46.67+33.33=160(万元)

 2．由于基础混凝土强度的提高，索赔15万元。

 [问题]

 1．监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?

 2．承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理，正确的计算方法是什么?

业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 (  )

某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去(合同未签)，并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。

 [问题]

 1．业主代表的做法是否正确?为什么?

 2．施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系?

 3．分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理?

根据《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款业主应分二次支付给承包人。 (  )

合同无效并不影响合同中有关解决争议条款的效力。  (  )

根据我国法律规定，合同的担保形式通常有保证、质押、抵押、留置、定金等五种，其中保证是施工合同常见的担保形式。  (  )

监理工程师有权免除合同中规定的承包人的非主要义务。  (  )

只有由于业主不履行合同的行为责任原因，导致承包人的合法权益受到损害，承包人才可以提出索赔。    (  )

在施工合同履行中，如监理工程师认为有必要，可以进行合同中未规定的检验。 (  )

无效合同或可撤销合同，从确认无效或被撤销之日起就没有法律约束力。 (  )

经过仲裁后的合同纠纷，一方不服可在15天之内向法院起诉。  (  )

公路工程项目施工招标是采取公开招标还是邀请招标，应由招标人自主确定，任何单位或者个人均不得干涉。  (  )

当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括(  )。

工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括(  )。

当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括 (  )。

施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有(  )。

政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括(  )等方面。

合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是 (  )。

公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括(  )。

要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守(  )等基本原则。

FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括(  )。

承揽合同主要包括(  )等类型合同。

法人应当具备的条件包括(  )等。

FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为(  )。

FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括(  )。

下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有(  )。

对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有(  )。

招标人具备自行招标的能力表现为(  )。

公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括(  )。

《合同法》规定合同应具备的条款中，(  )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

《合同法》规定的无效合同条件包括(  )。

可以是第三人作出担保的方式有(  )。

FIDIC条款中对合同拥有解释权的是(  )。

招标文件中的工程量清单是(  )的。

监理工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按监理工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是(  )。

无效经济合同的确认权属于(  )。

在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方(  )。

监理工程师有权处理的索赔是承包商(  )。

FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先(  )。

经济合同的核心是(  )，它是当事人双方权利和义务的焦点。

FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属(  )合同。

监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可(  )。

世行贷款公路项目主要采用(  )。

在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是 (  )。

根据招投标法的规定，投标人少于(  )的，招标人应当依照招投标法重新招标。

工程建设监理招标的宗旨是对监理单位(  )的选择。

《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用(  )的有关规定。

经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权5种形式。下列说法正确的有(  )。

按照法律规定，(  )不能成为建筑施工合同的担保人。

工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件(  )。

施工中的费用索赔出现的原因是(  )。

某项目设计合同的价格为5007/元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还(  )万元。