经过仲裁后的合同纠纷，一方不服可在15天之内向法院起诉。  (  )

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1.5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项；

 1．由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润：

 现场管理费＝合同总价÷工期X现场管理费费率X延误时间

 ＝8000÷18×12%×1.5=80(万元)

  公司管理费＝合同总价÷工期X公司管理费费率X延误时间

 =8000÷18×7%×1.5≈46.67(万元)

 利润=合同总价÷工期×利润×延误时间

 =8000÷18×5%×1.5≈33.33(万元)

 合计＝80+46.67+33.33=160(万元)

 2．由于基础混凝土强度的提高，索赔15万元。

 [问题]

 1．监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?

 2．承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理，正确的计算方法是什么?

业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 (  )

某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去(合同未签)，并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。

 [问题]

 1．业主代表的做法是否正确?为什么?

 2．施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系?

 3．分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理?

根据《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款业主应分二次支付给承包人。 (  )

合同无效并不影响合同中有关解决争议条款的效力。  (  )

根据我国法律规定，合同的担保形式通常有保证、质押、抵押、留置、定金等五种，其中保证是施工合同常见的担保形式。  (  )

监理工程师有权免除合同中规定的承包人的非主要义务。  (  )

只有由于业主不履行合同的行为责任原因，导致承包人的合法权益受到损害，承包人才可以提出索赔。    (  )

在施工合同履行中，如监理工程师认为有必要，可以进行合同中未规定的检验。 (  )

无效合同或可撤销合同，从确认无效或被撤销之日起就没有法律约束力。 (  )